1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Max Mustermann Fliesenlegermeister (im Folgenden "Auftragnehmer") und seinen Kunden (im Folgenden "Auftraggeber") über die Ausführung von Fliesenlegearbeiten und verwandten Dienstleistungen.
2. Angebot und Vertragsschluss
2.1 Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2.2 Der Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Ausführung zustande.
2.3 Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform zur Gültigkeit.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
3.2 Bei längerfristigen Aufträgen (> 3 Monate) behalten wir uns Preisanpassungen vor.
3.3 Zahlungsbedingungen:
- 30% Anzahlung bei Auftragserteilung
- 60% bei Lieferung der Materialien
- 10% nach Abnahme der Arbeiten
3.4 Die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt fällig.
4. Ausführung der Arbeiten
4.1 Der Auftragnehmer führt die Arbeiten nach den Regeln der Handwerkskunst aus.
4.2 Der Auftraggeber stellt rechtzeitig alle notwendigen Unterlagen und Entscheidungen zur Verfügung.
4.3 Verzögerungen durch höhere Gewalt oder vom Auftraggeber zu vertretende Umstände berechtigen zu Fristverlängerung.
5. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
6. Gewährleistung
6.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Abnahme der Arbeiten.
6.2 Mängel sind unverzüglich schriftlich zu rügen.
6.3 Der Auftragnehmer hat das Recht auf Nachbesserung innerhalb angemessener Frist.
7. Haftung
7.1 Die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
7.2 Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
8. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
10. Gerichtsstand und anwendbares Recht
10.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
10.2 Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, der Sitz des Auftragnehmers.
Stand: 24. Juni 2025